Treść orzeczenia
II CSKP 255/23
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
14 listopada 2025 r.
SSN Roman Trzaskowski (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Władysław Pawlak
SSN Karol Weitz
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 14 listopada 2025 r. w Warszawie
skargi kasacyjnej Województwa […]
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z 21 kwietnia 2022 r., I ACa 1141/21,
w sprawie z powództwa Województwa […]
przeciwko W. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K .
o zapłatę,
1) oddala skargę kasacyjną;
2) zasądza od powoda na rzecz pozwanej, z tytułu kosztów
postępowania kasacyjnego, kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset)
zł z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w
spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas po upływie tygodnia
od dnia doręc zenia niniejszego wyroku powodowi
do dnia zapłaty.
Władysław Pawlak Roman Trzaskowski Karol Weitz
UZASADNIENIE
II CSKP 255/23
2
Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił
apelację powodowego Województwa […] (dalej – „Województwo”) od wyroku Sądu
Okręgowego w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2021 r., oddalającego powództwo
Województwa o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej W . Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółki komandytowej w K . („Spółka”) kwoty 179.500,00 zł z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 czerwca 2019 r. do dnia zapłaty z
tytułu kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniem w wykonaniu obowiązków
umownych.
Okoliczności sprawy istotne na obecnym etapie postępowania – przy
uwzględnieniu treści zarzutów kasacyjnych – przedstawiały się następująco:
Spółka została wyłoniona jako kontrahent powoda (zamawiający) po
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) Rozdziałem IV Opis
realizacji zamówienia wykonawca miał przekazać zamawiającemu (m.in.):
- dostęp do narzędzia online w języku polskim, mającego być z założenia
dedykowaną, spersonalizowaną platformą odzwierciedlającą obowiązujące
u zamawiającego zasady polityki podróży w szczególności uwzględniającą ścieżki