Treść orzeczenia
Sygn. akt II CSKP 709/22
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sąd Najwyższy w składzie:
Dnia 13 września 2022 r.
Pierwszy Prezes SN Małgorzata Manowska (przewodniczący)
SSN Marcin Łochowski (sprawozdawca)
SSN Mariusz Łodko
w sprawie ze skargi Syndyka masy upadłości P . spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w upadłości w W .
przeciwko N. spółce akcyjnej w S .
o uchylenie wyroku sądu polubownego,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dn iu 13 września 2022 r.,
skargi kasacyjnej Syndyka masy upadłości P . spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w upadłości w W .
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
z dnia 7 listopada 2019 r., sygn. akt I AGa 28/19,
1. oddala skargę kasacyjną;
2. zasądza od Syndyka masy upadłości P . spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w W . na rzecz N.
spółki akcyjnej w S . kwotę 1200 (tysiąc dwieście) zł tytułem
zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
2
Wyrokiem z 7 listopada 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił skargę
syndyka masy upadłości P . sp. z o.o. w upadłości w W . od wyroku Sądu
Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w G . z 26 lipca 2018 r.,
którym Sąd ten zasądził od pozwanej N . S.A. w S. na rzecz syndyka kwotę
1 638 750,88 zł wraz z odsetkami, oddalając powództwo w pozostałym zakresie
oraz orzekając o kosztach postępowania arbitrażowego.
Sąd Apelacyjny oparł swoje rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach
faktycznych i rozważaniach prawnych:
Spółka P . dochodziła od N . S.A. przed Sądem Arbitrażowym zapłaty
wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych (robót torowych). Spółka N . była
generalnym wykonawcą inwestycji realizowanej dla P .1 S.A. jako inwestora N. S.A.
odmówiła zapłaty wynagrodzenia należnego spółce P . z uwagi na kary umowne