Wyrok SN z dnia 03 lutego 2026, sygn. II CSKP 890/23

Sygnatura
II CSKP 890/23
Data orzeczenia
Sąd
Sąd Najwyższy, Warszawa (SN)
Izba
Izba Cywilna
Rodzaj
Wyrok

Teza

Czy wykonawca może żądać kar umownych za opóźnienia zamawiającego, gdy zamawiający potrąca własne kary za zwłokę wykonawcy? Sąd Najwyższy oddalił skargi kasacyjne obu stron, utrzymując zasądzenie części roszczeń i oddalenie pozostałych.

Istota

I.M., wykonawca, zawarł z P. spółką akcyjną w W. dwie umowy o roboty budowlane przy rozbudowie siedziby GIS w W.: z 11 kwietnia 2008 r. na roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i żelbetowe oraz z 23 lipca 2008 r. na roboty murowe, tynki i podłoża. Powód twierdził, że pozwana opóźniała przekazanie frontu robót, żurawia, zasilania i materiałów, a także że odpowiada za opóźnienia innych podwykonawców. Pozwana naliczyła powodowi kary umowne za zwłokę i potrąciła je z kaucjami; powód wystawił własne noty na 4 954 010,59 zł. Powód…

jeszcze 175 słów

Pełna notatka w aplikacji QuickMap

Notatka QuickMap to nasza wartość dodana — zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji.

Treść orzeczenia

jeszcze 3871 słów

Przeczytaj pełną treść orzeczenia

Widzisz ~30% treści orzeczenia. Zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji QuickMap.

Szukasz podobnych spraw?

QuickMap AI przeszukuje 2,87 mln dokumentów podatkowych i zwraca dopasowane orzeczenia z analizą linii orzeczniczej.

Wypróbuj za darmo