Treść orzeczenia
Sygn. akt III CZP 16/21
UCHWAŁA
Sąd Najwyższy w składzie:
Dnia 9 grudnia 2021 r.
Prezes SN Joanna Misztal- Konecka (przewodniczący)
SSN Beata Janiszewska
SSN Marcin Krajewski (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa P.H.U. D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki
komandytowej z siedzibą w Ł .
przeciwko B. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w L .
o ustalenie,
po rozstrzygnięciu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 9 grudnia 2021 r.,
zagadnienia prawnego
przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Ł .
postanowieniem z dnia 28 stycznia 2021 r., sygn. akt XIII Ga (…) ,
"Czy ważne i dopuszczalne jest zastrzeżenie na podstawie art.
483 § 1 k.c. kary umownej w postaci określonego procentu
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki bez określenia
końcowego terminu naliczenia kary umownej ani jej kwoty
maksymalnej?"
podjął uchwałę:
Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę
w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu
ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary
umownej ani jej kwoty maksymalnej.
2
UZASADNIENIE
Powódka P.U.H. D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółk a
komandytowa z siedzibą w Ł . wniosła o ustalenie, że pozwanej „B . ” spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L . nie przysługują żadne
wierzytelności wobec powódki z tytułu umowy o podwykonawstwo .
Wyrokiem z 23 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Ł. oddalił powództwo w całości.
Sąd pierwszej instancji ustalił, że 2 marca 2017 r. strony zawarły umowę, na
podstawie której powódka jako generalny wykonawca zleciła pozwanej jako
podwykonawcy wykonanie szeregu prac w budynku Uniwersytetu (…) W umowie
strony zamieściły postanowienie, zgodnie z którym pozwana zobowiązał a się
zapłacić powódce karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedm iotu umowy w
wysokości 2% „wynagrodzenia brutto wartości umowy” za każdy dzień zwłoki .