Wyrok z dnia 20 marca 2026, sygn. I ACa 2664/23 — Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sygnatura
I ACa 2664/23
Data orzeczenia
Sąd
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wydział
I Wydział
Rodzaj
Wyrok

Teza

Spółka dostarczyła zamówione miny z opóźnieniem, a zamawiający potrącił karę umowną, więc spółka żąda zwrotu tej kwoty, twierdząc, że opóźnienie nie było z jej winy. Sąd miarkował karę umowną, uznając że zobowiązanie wykonano w całości i nie wystąpiła szkoda, i zasądził zwrot 472 500 zł.

Istota

Spółka akcyjna (...) S.A. zawarła ze Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia umowę dostawy min przeciwburtowych i przeciwdesantowych o wartości 9 075 000 zł. Termin dostawy min przeciwburtowych (75 sztuk) upływał 30 listopada 2017 r., lecz powód dostarczył je 19–20 lutego 2018 r. Pozwany naliczył karę umowną w wysokości 525 000 zł oraz odsetki od zaliczki 10 261,47 zł i potrącił te kwoty z wynagrodzenia powoda. Powód żądał zwrotu 535 261,47 zł, twierdząc, że opóźnienie wynikało z braku akredytowanej jednostki certyfikującej i odmowy zmiany trybu oceny…

jeszcze 191 słów

Pełna notatka w aplikacji QuickMap

Notatka QuickMap to nasza wartość dodana — zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji.

Treść orzeczenia

jeszcze 6849 słów

Przeczytaj pełną treść orzeczenia

Widzisz ~30% treści orzeczenia. Zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji QuickMap.

Szukasz podobnych spraw?

QuickMap AI przeszukuje 2,87 mln dokumentów podatkowych i zwraca dopasowane orzeczenia z analizą linii orzeczniczej.

Wypróbuj za darmo