Wyrok z dnia 29 września 2023, sygn. I ACa 569/23 — Sąd Apelacyjny w Łodzi

Sygnatura
I ACa 569/23
Data orzeczenia
Sąd
Sąd Apelacyjny w Łodzi
Wydział
I Wydział Cywilny
Rodzaj
Wyrok

Teza

Czy inwestorzy, którzy odstąpili od umowy przez opóźnienia wykonawcy, mogą żądać zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody obejmującej koszty magazynowania pompy ciepła oraz prywatnych ekspertyz. Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację powodów i zasądził dodatkowe 4.044,01 zł z odsetkami, uznając te koszty za normalne następstwo nienależytego wykonania zobowiązania przez pozwanego.

Istota

Powodowie S. K. i M. K., inwestorzy budujący dom jednorodzinny, zawarli w dniu 8 czerwca 2018 r. umowę o generalne wykonawstwo z P. D., przedsiębiorcą budowlanym, za wynagrodzeniem 326.000 zł netto plus VAT. Umowa przewidywała cztery etapy prac i płatności etapowe. Teren budowy przekazano 17 lipca 2018 r. Powodowie uiścili łącznie 270.000 zł brutto. Pozwany wykonał szkielet domu, ale nie ukończył etapu II, opóźniał prace, nie rozliczał się z podwykonawcami, co powodowało przerwy w budowie. Powodowie wielokrotnie wzywali go do wykonania umowy; wobec ponad trzymiesięcznego opóźnienia pismem z 15 stycznia…

jeszcze 196 słów

Pełna notatka w aplikacji QuickMap

Notatka QuickMap to nasza wartość dodana — zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji.

Treść orzeczenia

jeszcze 2714 słów

Przeczytaj pełną treść orzeczenia

Widzisz ~30% treści orzeczenia. Zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji QuickMap.

Szukasz podobnych spraw?

QuickMap AI przeszukuje 2,87 mln dokumentów podatkowych i zwraca dopasowane orzeczenia z analizą linii orzeczniczej.

Wypróbuj za darmo