Wyrok z dnia 22 listopada 2021, sygn. I AGa 140/21 — Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Sygnatura
I AGa 140/21
Data orzeczenia
Sąd
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wydział
I Wydział
Rodzaj
Wyrok

Teza

Spór dotyczył tego, czy wykonawca robót budowlanych ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w wykonaniu poszczególnych odcinków, uprawniające zamawiającego do naliczenia kar umownych i ich potrącenia z wynagrodzeniem. Sąd uwzględnił powództwo w całości, zasądzając od pozwanej kwotę 282.470,73 zł z odsetkami, uznając że kary umowne nie były należne.

Istota

Powódka J. N., prowadząca działalność gospodarczą, zawarła z pozwaną sp. z o.o. umowę podwykonawczą na roboty budowlane przy budowie sieci szerokopasmowej. Wynagrodzenie wzrosło do 4.425.054,77 zł brutto, termin końcowy 15.09.2015 r. Powódka wykonała prace na wielu odcinkach. Część odcinków odebrano z opóźnieniem, które zdaniem powódki wynikało z przyczyn niezależnych (brak dokumentacji, pozwoleń, szaf, warunki pogodowe, opóźnienia w dostawach). Pozwana naliczyła kary umowne w łącznej kwocie 721.027,08…

jeszcze 161 słów

Pełna notatka w aplikacji QuickMap

Notatka QuickMap to nasza wartość dodana — zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji.

Treść orzeczenia

jeszcze 9212 słów

Przeczytaj pełną treść orzeczenia

Widzisz ~30% treści orzeczenia. Zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji QuickMap.

Szukasz podobnych spraw?

QuickMap AI przeszukuje 2,87 mln dokumentów podatkowych i zwraca dopasowane orzeczenia z analizą linii orzeczniczej.

Wypróbuj za darmo