Wyrok z dnia 15 stycznia 2024, sygn. I AGa 165/22 — Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Sygnatura: I AGa 165/22
Data orzeczenia: 15 stycznia 2024
Sąd: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wydział: I Wydział Cywilny
Rodzaj: Wyrok

Teza

Spór dotyczył skuteczności potrącenia kar umownych za opóźnienie, gdy powód wykazywał, że opóźnienie wynikało z przyczyn od niego niezależnych. Sąd Apelacyjny oddalił apelację, uznając, że powód nie ponosi winy, a więc kary umowne nie mogły być potrącone z wynagrodzeniem.

Istota

Powód – (...) Spółka Akcyjna w W. (wykonawca) i pozwany – (...) sp. z o.o. w E. (inwestor) zawarli umowę o roboty budowlane. Powód wykonał roboty i dochodził wynagrodzenia w kwocie 26.274.037,16 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 26 stycznia 2018 r. Pozwany nie kwestionował samej wierzytelności, ale zgłosił zarzut potrącenia wierzytelności z tytułu kar umownych naliczonych za opóźnienie w zakończeniu montażu obiektu i oddaniu go do eksploatacji w okresie od 23 listopada 2012 r. do 27 stycznia 2013 r. Spór koncentrował się na tym, czy powód ponosi winę za to opóźnienie. Sąd Okręgowy uznał, że powód wykazał…

jeszcze 185 słów

Pełna notatka w aplikacji QuickMap

Notatka QuickMap to nasza wartość dodana — zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji.

Zaloguj się Wypróbuj za darmo

Treść orzeczenia

Sygn. akt I AGa 165/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2024 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Jakub Rusiński (spr.)

Sędziowie:

SSA Małgorzata Zwierzyńska

SSA Dariusz Janiszewski

Protokolant:

sekr. sąd. Magdalena Jurkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2024 r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w E.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku

z dnia 9 maja 2022 r. sygn. akt IX GC 190/18

I.
oddala apelację;

II.
zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 18.750 (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty - tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Na oryginale właściwy podpis

Sygn. akt I AGa 165/22

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z 9 maja 2022 r. zasądził od pozwanego (...) sp. z o.o. w E. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 26.274.037,16 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 26 stycznia 2018 r. do dnia zapłaty oraz rozstrzygnął o kosztach procesu.

jeszcze 4111 słów

Przeczytaj pełną treść orzeczenia

Widzisz ~30% treści orzeczenia. Zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji QuickMap.

Zaloguj się Wypróbuj za darmo

Szukasz podobnych spraw?

QuickMap AI przeszukuje 2,87 mln dokumentów podatkowych i zwraca dopasowane orzeczenia z analizą linii orzeczniczej.

Wypróbuj za darmo