Wyrok z dnia 26 czerwca 2025, sygn. I AGa 185/24 — Sąd Apelacyjny w Lublinie

Sygnatura
I AGa 185/24
Data orzeczenia
Sąd
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wydział
I Wydział Cywilny
Rodzaj
Wyrok

Teza

Czy spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy odpowiadają za karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad gwarancyjnych i czy kara ponad 1 mln zł jest rażąco wygórowana. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok, zasądzając solidarnie 50.000 zł zamiast 1.005.582,03 zł, uznając karę umowną za rażąco wygórowaną i miarkując ją.

Istota

Skarb Państwa – (...) Zarząd (...) w L. zawarł 16 czerwca 2016 r. z W. K. (JDG (...)) umowę o roboty budowlane na dokumentację i remont budynku wojskowego, z 5-letnią gwarancją i karą umowną 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad. Aneksem z 26 marca 2018 r. wynagrodzenie ustalono na 4.112.830,03 zł brutto; 19 czerwca 2018 r. nastąpił odbiór końcowy bez wad. W. K. zmarł 11 grudnia 2018 r.; spadek nabyli po ½ K. M. i K. K. (1), który został zarządcą sukcesyjnym. Po przeglądach gwarancyjnych ujawniono liczne wady, których nie usunięto w terminach; nota z…

jeszcze 211 słów

Pełna notatka w aplikacji QuickMap

Notatka QuickMap to nasza wartość dodana — zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji.

Treść orzeczenia

jeszcze 10 358 słów

Przeczytaj pełną treść orzeczenia

Widzisz ~30% treści orzeczenia. Zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji QuickMap.

Szukasz podobnych spraw?

QuickMap AI przeszukuje 2,87 mln dokumentów podatkowych i zwraca dopasowane orzeczenia z analizą linii orzeczniczej.

Wypróbuj za darmo