Wyrok z dnia 21 października 2025, sygn. I AGa 384/23 — Sąd Apelacyjny w Krakowie

Sygnatura
I AGa 384/23
Data orzeczenia
Sąd
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Wydział
I Wydział Cywilny
Rodzaj
Wyrok

Teza

Wykonawca twierdził, że wadliwa dokumentacja projektowa i niezinwentaryzowane przeszkody uzasadniały uchylenie się od umowy, a inwestor naliczył kary umowne za opóźnienia i odstąpienie z jego winy. Sąd Apelacyjny oddalił apelację wykonawcy, uznając kary umowne za zasadne i akceptując częściowe miarkowanie kary umownej do kwoty 412.675 zł.

Istota

Dwie spółki z o.o. zawarły w dniu 16 października 2017 r. umowę o roboty budowlane na budowę „pod klucz” budynku techniczno-biurowego w Ł. za wynagrodzeniem ryczałtowym 15.496.198,65 zł netto. W trakcie realizacji wykonawca napotkał liczne kolizje niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych oraz zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych. W dniu 12 października 2018 r. wykonawca złożył oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli z powodu błędu i opuścił plac budowy. Inwestor pismem z 7 czerwca 2019 r. odstąpił…

jeszcze 167 słów

Pełna notatka w aplikacji QuickMap

Notatka QuickMap to nasza wartość dodana — zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji.

Treść orzeczenia

jeszcze 13 138 słów

Przeczytaj pełną treść orzeczenia

Widzisz ~30% treści orzeczenia. Zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji QuickMap.

Szukasz podobnych spraw?

QuickMap AI przeszukuje 2,87 mln dokumentów podatkowych i zwraca dopasowane orzeczenia z analizą linii orzeczniczej.

Wypróbuj za darmo