Treść orzeczenia
Sygn. akt: I Ca 315/25
UZASADNIENIE
Powódka (...) w W. wystąpiła przeciwko A. L. i M. L. z pozwem o zasądzenie od pozwanych solidarnie na jej rzecz kwoty 19.311,07 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty.
Nadto, powódka domagała się zasądzenia od pozwanych solidarnie na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, ewentualnie według spisu kosztów w przypadku jego przedłożenia, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
Powódka wniosła przy tym o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Uzasadniając powyższe stanowisko powódka wskazała, że w dniu 31 lipca 2019 r. zawarła z pozwanymi umowę o roboty budowlane, w ramach której miała wybudować w stanie surowym budynek mieszkalny na działce nr (...) położonej w gminie E., obręb G., zgodnie z dostarczoną przez pozwanych dokumentacją projektową i z materiałów dostarczonych przez nią. Wartość robót strony ustaliły na kwotę 272.000,00 zł plus 8 % podatku VAT. Szczegółowy zakres prac oraz etapy wykonywania robót określały załączniki do umowy. Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień 01 sierpnia 2019 r., a termin zakończenia na 30 listopada 2019 r. Strona powodowa nie była w stanie rozpocząć robót w terminie, gdyż pozwani do tej daty nie uzyskali prawomocnego pozwolenia na budowę. Dodatkowo pozwani wprowadzali zmiany w projekcie, wymagające zatwierdzenia przez organ administracji, co również wpłynęło na czas trwania inwestycji. Aneksem z dnia 26 lutego 2020 r. strony zmieniły umowę wyłączając realizację przez stronę powodową etapu trzeciego robót opisanego w załączniku nr 1 do umowy i ustaliły, że wartość robocizny (bez materiałów) za zrealizowanie pierwszego i drugiego etapu wynosi 66.200,00 zł brutto. Strona powodowa wykonała zgodnie z umową i aneksem dwa etapy robót i dostarczyła pozwanym materiały na wykonanie trzeciego etapu (pokrycie dachowe). Pozwani odebrali wykonane prace, strona powodowa nie dysponuje jednak