Treść orzeczenia
Sygn. akt III Ca 369/23
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 20 lutego 2024 r.
Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:
Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek
po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2024 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa M. M.
przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L.
o zapłatę
na skutek apelacji pozwanej
od wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2023 r.,
sygn. akt I C 159/22
uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu
w T. do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego.
SSO Leszek Dąbek
Sygn. akt III Ca 369/23
UZASADNIENIE
Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach w wyroku z dnia 10 01 2023r. uwzględnił powództwo M. M. przeciwko pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L. o zapłatę i zasądził
od pozwanej na rzecz powoda kwotę 12.258 zł z ustawowymi odsetkami
za opóźnienie od dnia 30 12 2021 do dnia zapłaty i orzekł o kosztach procesu.
W ustalonym stanie faktycznym w motywach orzeczenia stwierdził, że strony zawarły umowę o roboty budowlane przewidzianą w art. 647 k.c. w której ramach pozwana miała wykonać ocieplenie budynku powoda wraz z tynkiem w kolorze ciemnoszarym. Umowa miała zostać zrealizowana w terminie do czterech tygodni od dnia rozpoczęcia prac (kwiecień 2019r.). Pozwany nie wywiązała się w całości z umowy, wobec czego powód w piśmie z dnia 8 09 2020r. wezwał go do ukoń-czenia prac w terminie do jednego miesiąca, które zostało jej doręczone najpóźniej w końcu września tego roku. Wskazał, że zgodnie regulacją art. 656 k.c.
„Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wy-kończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również