Wyrok z dnia 12 maja 2023, sygn. IX Ca 213/23 — Sąd Okręgowy w Olsztynie

Sygnatura
IX Ca 213/23
Data orzeczenia
Sąd
Sąd Okręgowy w Olsztynie
Wydział
IX Wydział Cywilny Odwoławczy
Rodzaj
Wyrok

Teza

kara umowna; powód: konsument; umowa deweloperska; Spór dotyczył tego, czy deweloper odpowiada za opóźnienie w przeniesieniu własności lokali i czy należy się kara umowna; Sąd odwoławczy zasądził karę umowną na rzecz jednej powódki, oddalając roszczenia drugiej pary powodów.

Istota

Sprawa dotyczy roszczeń o zapłatę kary umownej zastrzeżonej w umowach deweloperskich na wypadek zwłoki w przeniesieniu własności lokali. Powódka J.M. zawarła umowę 8 maja 2020 r., termin przeniesienia własności upływał 31 grudnia 2020 r., faktycznie nastąpiło 10 maja 2021 r. (130 dni zwłoki), cena 270 380 zł, kara 0,04% dziennie, żądana kwota 14 059,76 zł. Powodowie Ż.F. i A.P. zawarli umowę 2 marca 2020 r., termin ten sam, przeniesienie 18 maja 2021 r. (137 dni), żądana kwota 16 226,41 zł. Pozwany deweloper powoływał się na okoliczności niezależne: pandemię COVID-19, opóźnienia w realizacji przyłącza energetycznego przez operatora, problemy administracyjne. Sąd pierwszej instancji oddalił oba powództwa, uznając, że deweloper nie ponosi winy. Sąd odwoławczy zróżnicował sytuację: dla umowy…

jeszcze 271 słów

Pełna notatka w aplikacji QuickMap

Notatka QuickMap to nasza wartość dodana — zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji.

Treść orzeczenia

jeszcze 6758 słów

Przeczytaj pełną treść orzeczenia

Widzisz ~30% treści orzeczenia. Zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji QuickMap.

Szukasz podobnych spraw?

QuickMap AI przeszukuje 2,87 mln dokumentów podatkowych i zwraca dopasowane orzeczenia z analizą linii orzeczniczej.

Wypróbuj za darmo