Wyrok z dnia 24 lutego 2023, sygn. V AGa 37/22 — Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Sygnatura
V AGa 37/22
Data orzeczenia
Sąd
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wydział
V Wydział Cywilny
Rodzaj
Wyrok

Teza

Spór dotyczył solidarnej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy oraz skuteczności potrącenia kar umownych z umowy generalnego wykonawcy. Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanego inwestora i utrzymał zasądzenie 516.933,14 zł z odsetkami od inwestora od 9 marca 2021 r.

Istota

Powód, spółka z o.o., jako podwykonawca wykonał dla K. B. i C. P. (wspólników spółki cywilnej, generalnych wykonawców) halę magazynową na podstawie umowy o roboty budowlane nr (...) z 28.03.2018, za wynagrodzeniem 3.540.000 zł netto + VAT, podwyższonym aneksem do 3.790.000 zł netto + VAT. Inwestorem była (...) sp. j. w R., która 23.03.2018 zawarła z K. B. i C. P. odrębną umowę nr (...). Powód dochodził pozostałego wynagrodzenia z faktur nr (...) (łącznie 516.933,14 zł) i odsetek. Pozwani twierdzili, że wierzytelności wygasły przez potrącenie…

jeszcze 188 słów

Pełna notatka w aplikacji QuickMap

Notatka QuickMap to nasza wartość dodana — zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji.

Treść orzeczenia

jeszcze 17 854 słowa

Przeczytaj pełną treść orzeczenia

Widzisz ~30% treści orzeczenia. Zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji QuickMap.

Szukasz podobnych spraw?

QuickMap AI przeszukuje 2,87 mln dokumentów podatkowych i zwraca dopasowane orzeczenia z analizą linii orzeczniczej.

Wypróbuj za darmo