Treść orzeczenia
Sygn. akt V GC 106/24
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 19 lutego 2026 r.
Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział Gospodarczy
w następującym składzie:
Przewodniczący: sędzia Wojciech Karwat
Protokolant: Anna Lewandowska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2026 roku w Radomiu
sprawy z powództwa: Powiat (...)
przeciwko: D. T.
o zapłatę
I.
oddala powództwo;
II.
zasądza od Powiatu (...) na rzecz D. T. kwotę 3.617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.
sędzia Wojciech Karwat
Sygn. akt V GC 106/24
UZASADNIENIE
Pozwem złożonym 29 grudnia 2023 roku powód Powiat (...), reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wnosił o zasądzenie od pozwanego D. T. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) D. T. kwoty 20.787 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 22 grudnia 2022 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
W uzasadnieniu pozwu wskazano, że strony zawarły umowę, na podstawie której pozwany jako wykonawca zobowiązał się do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kładki dla pieszych na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej O. – R. – dokumentacja”. Strony zawarły także umowę o nr (...), której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr (...) O. – ul. (...) i ul. (...) – dokumentacja”. Termin wykonania umów wielokrotnie podlegał wydłużeniu. Powód podniósł, że złożył oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy z uwagi na upływ terminu wyznaczonego na wykonanie obowiązków umownych i utrzymujący się stan opóźnienia ze strony pozwanego w prawidłowej realizacji umowy. Powód wskazał, że kwota dochodzona przez niego w niniejszym postępowaniu stanowi naliczone kary umowne z tytułu odstąpienia o umów zawartych przez strony, a podstawą naliczenia kar były postanowienia ww. umów (pozew, k. 4-11).