Treść orzeczenia
Sygn. akt VI GC 315/20
UZASADNIENIE
Pozwem wniesionym do tutejszego Sądu w dniu 25 listopada 2020 r. (vide: data stempla pocztowego na kopercie zawierającej pozew – k.129) przeciwko pozwanym (...) S.A. z/s w C. (ad.1) i (...) sp. z o.o. w restrukturyzacji z/s we W. (ad.2), powód (...) S.A. z/s w P. wniósł o ustalenie, że zobowiązanie powoda do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy nr (...) zawartej w dniu 21 stycznia 2020 r. pomiędzy powodem a pozwanymi działającymi jako konsorcjum wykonawców, nałożonej notą księgową nr (...) z dnia 3 września 2020 r. w wysokości 430.500,00 zł, nie istnieje, ponieważ umowa nr (...) zawarta w dniu 21 stycznia 2020 r. (zmieniona aneksem nr (...) z dnia 14 lutego 2020 r. oraz aneksem nr (...) z dnia 13 lipca 2020 r.) wygasła z dniem 27 sierpnia 2020 r., tj. z dniem odstąpienia przez (...) w m.st. (...) S.A. (zamawiającego) od kontraktu nr (...) z dnia 21 października 2019 r., zawartego z pozwanymi,