OrzeczeniaInterpretacjeTematy
Zaloguj sięWypróbuj

Orzeczenie z dnia 23 grudnia 2025, sygn. VII GC 57/25 — Sąd Okręgowy w Kielcach

Sygnatura
VII GC 57/25
Data orzeczenia
Sąd
Sąd Okręgowy w Kielcach
Wydział
VII Wydział Gospodarczy

Teza

Spór dotyczył żądania przez wykonawcę nadzoru inwestorskiego dodatkowego wynagrodzenia za wydłużony okres świadczenia usług ponad ryczałt ustalony w umowie. Sąd oddalił powództwo ze względu na przedawnienie roszczenia oraz brak wykazania przesłanek bezpodstawnego wzbogacenia.

Istota

W maju 2017 r. spółka cywilna, której wspólnikami byli J. M. i C. J., zawarła z Gminą E. umowę o sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową basenu miejskiego. Wynagrodzenie ustalono ryczałtowo na 149 245 zł, a termin wykonania do 15 czerwca 2018 r. Inwestycja zakończyła się odbiorem 5 października 2018 r., ale usterki usuwano do 3 października 2019 r. Powodowie, twierdząc, że nadzór trwał o 474 dni dłużej, domagali się zapłaty 242 075,90 zł tytułem…

jeszcze 147 słów

Pełna notatka w aplikacji QuickMap

Notatka QuickMap to nasza wartość dodana — zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji.

Treść orzeczenia

Sygn. akt VII GC 57/25

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 29 grudnia 2023 r. powodowie J. M. oraz C. J. domagali się zasądzenia od pozwanej Gminy E. kwoty 242 075,90 zł wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty:

116 458,07 zł od dnia 13 lutego 2019 r. do dnia zapłaty;

14 454,68 zł od dnia 11 marca 2019 r. do dnia zapłaty;

13 055,84 zł od dnia 4 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty;

14 456,68 zł od dnia 11 maja 2019 r. do dnia zapłaty;

13 988,40 zł od dnia 7 czerwca 2019 r. do dnia zapłaty;

14 454,68 zł od dnia 18 lipca 2019 r. do dnia zapłaty;

13 988,40 zł od dnia 8 sierpnia 2019 r. do dnia zapłaty;

14 454,68 zł od dnia 16 września 2019 r. do dnia zapłaty;

14 454,68 zł od dnia 5 października 2019 r. do dnia zapłaty;

12 309,79 zł od dnia 17 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty

oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

jeszcze 6131 słów

Przeczytaj pełną treść orzeczenia

Widzisz ~30% treści orzeczenia. Zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji QuickMap.

Szukasz podobnych spraw?

QuickMap AI przeszukuje 2,87 mln dokumentów podatkowych i zwraca dopasowane orzeczenia z analizą linii orzeczniczej.

Wypróbuj za darmo