Wyrok z dnia 02 marca 2022, sygn. VIII Ga 328/21 — Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Sygnatura
VIII Ga 328/21
Data orzeczenia
Sąd
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział
VIII Wydział Gospodarczy
Rodzaj
Wyrok

Teza

Sąd oceniał, czy wykonawca odpowiada za opóźnienie w dostarczeniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i czy kara umowna podlega miarkowaniu. Sąd Okręgowy podwyższył zasądzenie do 6 602 zł, miarkując karę umowną do 25 % wartości umowy z uwagi na brak szkody i przyczynienie się zamawiającego.

Istota

Skarb Państwa – jednostka wojskowa w B. (powód, zamawiający) zawarł 9 maja 2017 r. umowę z (...) sp. z o.o. w B. (pozwany, wykonawca, obecnie w likwidacji) na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku nr (...) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na terenie (...) w G. Wynagrodzenie: 49 134,43 zł brutto; termin realizacji: 266 dni kalendarzowych, obejmujący dostarczenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zastrzeżono karę umowną 0,6 % wartości wynagrodzenia brutto za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji. W toku realizacji pozwany zaprojektował kotłownię…

jeszcze 214 słów

Pełna notatka w aplikacji QuickMap

Notatka QuickMap to nasza wartość dodana — zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji.

Treść orzeczenia

jeszcze 3972 słowa

Przeczytaj pełną treść orzeczenia

Widzisz ~30% treści orzeczenia. Zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji QuickMap.

Szukasz podobnych spraw?

QuickMap AI przeszukuje 2,87 mln dokumentów podatkowych i zwraca dopasowane orzeczenia z analizą linii orzeczniczej.

Wypróbuj za darmo