Wyrok z dnia 07 marca 2022, sygn. VIII GC 1502/20 — Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sygnatura
VIII GC 1502/20
Data orzeczenia
Sąd
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
Wydział
VIII Wydział Gospodarczy
Rodzaj
Wyrok

Teza

Powód domagał się zwrotu kosztów zastępczych po zakończeniu umowy, twierdząc że pozwana nienależycie wykonała roboty budowlane, podczas gdy pozwana podnosiła skuteczne wypowiedzenie umowy i własną gotowość do dalszych prac. Sąd oddalił powództwo, uznając że oświadczenie powoda z 4 września 2018 r. doprowadziło do wygaśnięcia umowy, a roszczenie oparte na art. 636 k.c. było przedwczesne, zaś szkoda nie została wykazana.

Istota

Powód P. M. zawarł z pozwaną J. Ł. (prowadzącą działalność gospodarczą) umowę na wykonanie instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w budynku. Umowa przewidywała wynagrodzenie 66.000 zł, zaliczkę 50.000 zł i termin do 30.06.2018 r. Strony ustnie rozszerzyły zakres o instalację wod-kan. Prace rozpoczęły się z opóźnieniem. W dniu 4.09.2018 r. powód złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z warunkiem, który nie został spełniony. Następnie wezwał pozwaną do usunięcia wad…

jeszcze 152 słowa

Pełna notatka w aplikacji QuickMap

Notatka QuickMap to nasza wartość dodana — zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji.

Treść orzeczenia

jeszcze 9219 słów

Przeczytaj pełną treść orzeczenia

Widzisz ~30% treści orzeczenia. Zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji QuickMap.

Szukasz podobnych spraw?

QuickMap AI przeszukuje 2,87 mln dokumentów podatkowych i zwraca dopasowane orzeczenia z analizą linii orzeczniczej.

Wypróbuj za darmo