Wyrok z dnia 06 kwietnia 2023, sygn. VIII GC 337/19 — Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Sygnatura
VIII GC 337/19
Data orzeczenia
Sąd
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział
VIII Wydział Gospodarczy
Rodzaj
Wyrok

Teza

Wykonawca żądał zwrotu potrąconej kary umownej, twierdząc, że opóźnienie wynikało z warunków atmosferycznych, a nie jego winy, i wnosił o jej miarkowanie. Sąd oddalił zarzut braku winy, ale zmiarkował karę umowną o 50% i zasądził zwrot 238.579,63 zł.

Istota

Spółka z o.o. zawarła z Miastem B. umowę na przebudowę ulicy z wynagrodzeniem 3.560.888,72 zł brutto. Termin wykonania pierwotnie do 6.11.2016, przedłużony aneksem do 18.11.2016. Powód zakończył roboty 30.03.2017. Miasto naliczyło karę umowną za opóźnienie (0,1% dziennie) w łącznej kwocie 473.598,37 zł i potrąciło ją z wynagrodzenia. Powód wystąpił…

jeszcze 120 słów

Pełna notatka w aplikacji QuickMap

Notatka QuickMap to nasza wartość dodana — zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji.

Treść orzeczenia

jeszcze 6202 słowa

Przeczytaj pełną treść orzeczenia

Widzisz ~30% treści orzeczenia. Zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji QuickMap.

Szukasz podobnych spraw?

QuickMap AI przeszukuje 2,87 mln dokumentów podatkowych i zwraca dopasowane orzeczenia z analizą linii orzeczniczej.

Wypróbuj za darmo