Wyrok z dnia 09 grudnia 2021, sygn. VIII GC 74/21 — Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Sygnatura
VIII GC 74/21
Data orzeczenia
Sąd
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział
VIII Wydział Gospodarczy
Rodzaj
Wyrok

Teza

Spór dotyczy tego, czy opóźnienie realizacji zamówienia publicznego było spowodowane pandemią i czy zamawiający mógł skutecznie potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia wykonawcy. Sąd uznał potrącenie za nieskuteczne z uwagi na zakaz z art. 15r1 ustawy covidowej i zasądził od pozwanego 214.936,38 zł z odsetkami oraz kosztami procesu.

Istota

Powód, przedsiębiorca z siedzibą w W., i pozwany, podmiot szpitalny w B., zawarli 4.11.2019 r. w przetargu nieograniczonym umowę na dostawę, montaż i uruchomienie kardiografu/kardioangiografu z aparaturą oraz przebudowę pomieszczeń pracowni hemodynamiki. Termin pierwotny 4.05.2020 r. przedłużono aneksami do 4.06.2020 r. Powód sygnalizował opóźnienia związane z COVID-19. Odbiór końcowy nastąpił 6.08.2020 r.; pozwany stwierdził 43 dni opóźnienia i naliczył karę 214.936,36…

jeszcze 162 słowa

Pełna notatka w aplikacji QuickMap

Notatka QuickMap to nasza wartość dodana — zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji.

Treść orzeczenia

jeszcze 6030 słów

Przeczytaj pełną treść orzeczenia

Widzisz ~30% treści orzeczenia. Zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji QuickMap.

Szukasz podobnych spraw?

QuickMap AI przeszukuje 2,87 mln dokumentów podatkowych i zwraca dopasowane orzeczenia z analizą linii orzeczniczej.

Wypróbuj za darmo