Wyrok z dnia 27 stycznia 2023, sygn. VIII GC 97/22 — Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Sygnatura
VIII GC 97/22
Data orzeczenia
Sąd
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział
VIII Wydział Gospodarczy
Rodzaj
Wyrok

Teza

Czy wykonawca skutecznie uchylił się od skutków prawnych porozumienia, w którym zrzekł się wynagrodzenia za dodatkowe roboty gazowe, czy porozumienie było odpłatne w zamian za odstąpienie od kar umownych. Sąd zasądził od pozwanego 79 950 zł z odsetkami ustawowymi od 22 września 2018 r. i kosztami procesu, uznając się za związanego prejudykatem o skutecznym uchyleniu się od oświadczenia o nieodpłatności.

Istota

Powód, spółka wpisana do KRS, i pozwany, spółka wpisana do KRS, zawarli 6 lutego 2018 r. umowę o przebudowę budynku magazynowego na warsztatowy. Wynagrodzenie wynosiło 1 220 000 zł netto, termin zakończenia 29 czerwca 2018 r., kary umowne 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. W lipcu 2018 r. strony uzgodniły roboty dodatkowe: przyłącze gazowe za 65 000 zł netto i instalację grzewczo-wentylacyjną za 38 500 zł netto. 18 lipca 2018 r. podpisano porozumienie, którego §3 przewidywał, że koszt robót obciąża wykonawcę i nie będzie roszczeń finansowych. Powód uchylił się od tego oświadczenia 30 października 2018 r. jako złożonego pod wpływem błędu. Wcześniej,…

jeszcze 243 słowa

Pełna notatka w aplikacji QuickMap

Notatka QuickMap to nasza wartość dodana — zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji.

Treść orzeczenia

jeszcze 6569 słów

Przeczytaj pełną treść orzeczenia

Widzisz ~30% treści orzeczenia. Zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji QuickMap.

Szukasz podobnych spraw?

QuickMap AI przeszukuje 2,87 mln dokumentów podatkowych i zwraca dopasowane orzeczenia z analizą linii orzeczniczej.

Wypróbuj za darmo