Treść orzeczenia
Sygn. akt XI GC 575/21
UZASADNIENIE
Powódka Gmina D. wniosła przeciwko pozwanej (...) spółce z ograniczona odpowiedzialnością o zapłatę kwoty 42026,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, tytułem kary umownej związanej z opóźnieniem naprawy wad stwierdzanych przy odbiorze robót związanych z wykonaniem nawierzchni określonej umową o roboty budowlane.
Nakazem zapłaty z dnia 26 stycznia 2021r. sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.
W przepisanym terminie, pozwana wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty, zaskarżając nakaz w całości, wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Pozwana zakwestionowała możliwości nałożenia kary umownej, podniosła zarzut przedawnienia, wskazał, że położona nawierzchnia została wykonana na innej podstawie niż umowa na podstawie, której powódka dochodzi kary umownej, nawierzchnia nie była objęta gwarancją, wady nawierzchni powstały z przyczyn tkwiących w materiale dostarczonym przez powoda.
W toku postępowania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
Dnia 22 kwietnia 2014r. powódka Gmina D. ogłosiła o zamówieniu publicznym o nazwie budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem P. w D.. Szczegółowy przedmiot zamówienia określono jako: na działce nr geod. 185 obręb 2 miasta D. należy wykonać plac zabaw z nawierzchnią piaskową. Plac zabaw o wymiarach 18,25 m x 27,8 m (powierzchnia 400 m2) sąsiaduje z terenem zielonym istniejącym parkiem. Dojście do placu zabaw przez bramę szerokości 2,0 m i furtki szerokości 1,2 m w ogrodzeniu od strony ul. (...). W pasie trawnika od bramy do części parkowej należy ułożyć płyty ażurowe, betonowe, zbrojone o wymiarach 100x75x12 cm w dwóch pasach, umożliwiających ruch samochodu. Dodatkowo należy wymienić ogrodzenie w części sąsiadującej z placem zabaw, wymienić ławki w części parkowej oraz wylać nawierzchnię bezpieczną na scenie. Teren przeznaczony na plac zabaw ogrodzić od strony drogi (ul. (...)). Z dwóch stron placu zabaw (południowej i zachodniej) należy wykonać nowe ogrodzenie ozdobne, stalowe, cynkowane i malowane proszkowe szerokości przęsła