Treść orzeczenia
Sygn. akt XI GC 763/21
UZASADNIENIE
Pozwem z dnia 23 czerwca 2021 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. wiosła przeciwko B. Ś. o zapłatę tytułem kary umownej kwoty 50 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 14 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według podwójnej stawki, wraz z odsetkami.
Nakazem zapłaty z dnia 22 lipca 2021 r. Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.
Pozwana wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty, zaskarżając go w całości, wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Ponadto pozwana podniosła zarzut potrącenia kwoty 50.000 zł.
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
Strony procesu zawarły w dniu 19 kwietnia 2019 r. umowę nr (...), na mocy której pozwana (wykonawca) zobowiązała się zrealizować prace budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonych ok. 6 500 m
2 wraz z infrastrukturą podziemną w ramach zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego w tym budowa nowej hali produkcyjnej wraz z urządzeniami technicznymi oraz niezbędną infrastrukturą przy ul. (...) w L.” . Zawarcie Umowy było ściśle związane z umową zawartą między powodem (jako głównym wykonawcą) a inwestorem - spółką (...) sp. z o.o. z siedzibą w L. na wykonanie zadania pn. „Wykonanie prac budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie zakładu produkcyjnego, w tym budowa nowej hali produkcyjnej wraz z urządzeniami technicznymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. (...) w L.”.
Termin realizacji Umowy uzgodniono do dnia
30 czerwca 2019 r., w tym utwardzenie nawierzchni pod halą
do 31 maja 2019 r. (§ 2 ust. 1 Umowy), a poszczególne etapy zamówienia wykonawca miał realizować zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy (ust. 2).