Wyrok z dnia 13 kwietnia 2023, sygn. XXV C 3502/20 — Sąd Okręgowy w Warszawie

Sygnatura
XXV C 3502/20
Data orzeczenia
Sąd
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział
XXV Wydział Cywilny
Rodzaj
Wyrok

Teza

Spór dotyczył tego, czy wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie min wynikające z braku certyfikacji wyrobów, co uzasadniało naliczenie kary umownej i potrącenie jej z wynagrodzeniem. Sąd uznał karę umowną za zasadną i oddalił powództwo w zakresie 525 000 zł, ale zasądził od pozwanego 10 261,47 zł tytułem nienależnie potrąconych odsetek za opóźnienie w rozliczeniu zaliczki.

Istota

Spółka akcyjna zawarła ze Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia umowę dostawy min przeciwburtowych i przeciwdesantowych. Dostawa min przeciwburtowych miała nastąpić do 30 listopada 2017 r., ale z powodu opóźnień w uzyskaniu certyfikacji wyrobów (tryb III) nastąpiła dopiero 19 i 20 lutego 2018 r. Pozwany naliczył karę umowną w wysokości 525.000 zł (20% wartości dostawy) oraz odsetki za opóźnienie w rozliczeniu zaliczki 10.261,47 zł, łącznie…

jeszcze 148 słów

Pełna notatka w aplikacji QuickMap

Notatka QuickMap to nasza wartość dodana — zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji.

Treść orzeczenia

jeszcze 7046 słów

Przeczytaj pełną treść orzeczenia

Widzisz ~30% treści orzeczenia. Zaloguj się lub załóż konto, aby przeczytać całość w aplikacji QuickMap.

Szukasz podobnych spraw?

QuickMap AI przeszukuje 2,87 mln dokumentów podatkowych i zwraca dopasowane orzeczenia z analizą linii orzeczniczej.

Wypróbuj za darmo